******法院瓷砖修补项目施工单位的公告
******法院审判大楼瓷砖修补项目施工单位，现将有关事项通告如下:
一、业主单位
******法院
二、项目名称
******法院瓷砖修补项目
三、项目地点
******法院
四、项目概况
******办公室等瓷砖破损，面积约为150㎡，需进行修补，项目控制价金额为：38677元（大写：叁万捌仟陆佰柒拾柒元整）。
五、报名条件
（一）具有独立承担民事责任的能力，持有有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一）；
（二）具备相关的施工资质；
（三）近3年，在经营活动中无重大违法违规记录；
（四）本项目不接受联合体报名。
六、报名所需提供材料及要求
（一）报名单位营业执照、税务登记证、组织机构代码证（三证合一的提供营业执照）、被授权人身份证等复印件；
（二）近3年内在经营活动中无重大违法违规记录；
（三）相关资质等材料；
（四）报价函；
（五）其他需要补充说明的材料；
（六）参加询价单位应对所提交的资料真实性负责，且必须准确、详细、清晰可以辨认，若未按要求提交资料或所提交的资料弄虚作假，将取消报名资格。
注：所有材料均加盖公章、装袋密封提交，材料一式三份，于文件封面提供联系人姓名及手机号码。
七、遴选办法
1.遴选工作由我院召开会议对报名并提报名资料的所有单位进行资格审查，并现场拆封所有通过资格审查的报价函。
2.①若通过资格审查的有效报价不足3家，本次遴选作废；②若通过资格审查的有效报价超过3家（含），则最终会议讨论决定选出一家施工单位作为本次中选的施工单位;③若报价出现两家或两家以上相同时，取价格、服务等优者为中选的施工单位。
******人民政府官网发布公示1天。
******法院与中选单位签订合同。
八、报名时间及地点
（一）材料递交截止时间：2024年 1月9日-1月11日（上午8:00-11:30，下午14:30-17:30），逾期送达或者不按要求提供报名材料将予以拒收。
******办公室。
（三）联系人：文瑞，联系电话：******
九、发布公告的媒介
******法院官网
特此公告。
******法院
2024年1月9日
******法院审判大楼瓷砖修补项目施工单位，现将有关事项通告如下:
一、业主单位
******法院
二、项目名称
******法院瓷砖修补项目
三、项目地点
******法院
四、项目概况
******办公室等瓷砖破损，面积约为150㎡，需进行修补，项目控制价金额为：38677元（大写：叁万捌仟陆佰柒拾柒元整）。
五、报名条件
（一）具有独立承担民事责任的能力，持有有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一）；
（二）具备相关的施工资质；
（三）近3年，在经营活动中无重大违法违规记录；
（四）本项目不接受联合体报名。
六、报名所需提供材料及要求
（一）报名单位营业执照、税务登记证、组织机构代码证（三证合一的提供营业执照）、被授权人身份证等复印件；
（二）近3年内在经营活动中无重大违法违规记录；
（三）相关资质等材料；
（四）报价函；
（五）其他需要补充说明的材料；
（六）参加询价单位应对所提交的资料真实性负责，且必须准确、详细、清晰可以辨认，若未按要求提交资料或所提交的资料弄虚作假，将取消报名资格。
注：所有材料均加盖公章、装袋密封提交，材料一式三份，于文件封面提供联系人姓名及手机号码。
七、遴选办法
1.遴选工作由我院召开会议对报名并提报名资料的所有单位进行资格审查，并现场拆封所有通过资格审查的报价函。
2.①若通过资格审查的有效报价不足3家，本次遴选作废；②若通过资格审查的有效报价超过3家（含），则最终会议讨论决定选出一家施工单位作为本次中选的施工单位;③若报价出现两家或两家以上相同时，取价格、服务等优者为中选的施工单位。
******人民政府官网发布公示1天。
******法院与中选单位签订合同。
八、报名时间及地点
（一）材料递交截止时间：2024年 1月9日-1月11日（上午8:00-11:30，下午14:30-17:30），逾期送达或者不按要求提供报名材料将予以拒收。
******办公室。
（三）联系人：文瑞，联系电话：******
九、发布公告的媒介
******法院官网
特此公告。
******法院
2024年1月9日
